Договор субподряда на выполнение ремонтно строительных работ 2019

Договор субподряда на ремонтные работы образец 2019 год

Договор субподряда на выполнение ремонтно строительных работ 2019

ДОГОВОР No. ___ субподряда на выполнение части работ по ремонту автомобилей

г. ___________ ___»__________ ____ г.

__________________, именуем__ в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________________, выданной ________________________, с другой стороны, заключили между собой нижеследующий договор:1. Субподрядчик принимает на себя выполнение следующих работ по ремонту автомашин: ____________________________________ (либо согласно Приложению No. 1 к настоящему договору). 2. Субподрядчик обязуется: 2.1. Выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной документацией и графиком работ. Указанные документы прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью. 2.2. Обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы в установленные сроки. 3. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке утвержденную документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых возложена на Генподрядчика, обеспечить готовность автомашины, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему договору работы. 4. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере _______ процентов от цены договора за каждый день просрочки со дня, следующего за днем совершения нарушения. 5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. 6. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору, на основании договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов и комплексов работ составляет ________________ руб. В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе ремонта, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ. 8. Оплата по настоящему договору производится ___________________ _____________________________________________________________________. (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) Форма оплаты ____________________________________________________ _____________________________________________________________________. (платежное требование, платежное поручение и т.п.)Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее ________ дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. 9. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 10. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке. 11. Особые условия к настоящему договору субподряда: ____________ _____________________________________________________________________. 12. Настоящий договор субподряда составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 13. Адреса и реквизиты сторон: Генподрядчик: ___________________________________________________ (полное наименование, почтовый_____________________________________________________________________. индекс, адрес) Расчетный счет No. _______ в ____________________________________ ______________________________________________________________________ Субподрядчик: ___________________________________________________ (полное наименование, почтовый_____________________________________________________________________. индекс, адрес) Расчетный счет No. _______ в ____________________________________ _____________________________________________________________________.Приложение к договору: 1. _____________________________________________________________. 2. _____________________________________________________________. 3. _____________________________________________________________. 4. _____________________________________________________________. 5. _____________________________________________________________.ПОДПИСИ СТОРОН: Генподрядчик _______________ Субподрядчик _________________

М.П. М.П.

Договор субподряда на выполнение ремонтно строительных работ 2019

Договора, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ. 1.3. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать . 1.4.

Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет Генподрядчик. 1.5. Генподрядчик на срок действия Договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и оборудование для выполнения работ: — в количестве , цена ; — в количестве , цена . 1.6.

Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия должны быть предоставлены Субподрядчику для выполнения работ по акту в течение с момента подписания настоящего Договора. 1.7.

В случае недоброкачественности предоставленного материала Генподрядчик обязан произвести замену материала в срок с момента уведомления его Подрядчиком. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1.

Договор подряда на ремонтно-строительные работы

В соответствии с условиями, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить ремонтно-строительные работы в установленный срок, а заказчик обязуется создать необходимые условия для исполнения соглашения, а также принять и оплатить результат работ, в установленном соглашением порядке.

Далее приводится описание общего объема и вида работ, технических и экономических требований, а также определяется, кто из сторон несет ответственность за предоставление необходимых материалов и оборудования.

В этом же пункте заказчик гарантирует, что имеет все необходимые права на объект ремонтно-строительных работ, что подтверждается соответствующими документами (договор на ремонтные работы должен быть с приложенными копиями документов).

    Срок действия соглашения.

Договор на выполнение ремонтных работ вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события).

Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ

В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 11.3.

Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается арбитражным судом в установленном порядке. 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 12.1. Особые условия к настоящему Договору субподряда: .


12.2. Настоящий Договор субподряда составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. 12.3. Следующие приложения Договора являются его неотъемлемой частью: 12.3.1. Проектно-сметная документация (Приложение N 1). 12.3.2.

Соглашение о договорной цене (Приложение N 2). 12.3.3. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 3). 13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Генподрядчик: . Субподрядчик: .

:  Договор подряда с парикмахером образец 2019 год

Договор строительного субподряда (общая форма)

Нести ответственность перед Субподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком строительства объекта обязательств по договору подряда. 4.2.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5. ОПЛАТА 5.1. Оплата по настоящему Договору производится (единовременно/поэтапно с авансовым платежом и т.п.).
5.2.

Договор строительного подряда с субподрядчиком

При полном завершении работ в -дневный срок известить об этом Генподрядчика. 4.1.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять участие в комплексном его опробовании. 4.1.6.

Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации; — возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.7. Устранять по требованию Генподрядчика и за его счет недостатки, за которые Субподрядчик не несет ответственности. 4.1.8.

Договор субподряда на выполнение работ образец бланк

  • Договор подряда с физическим лицом – изменения 2018 года
  • Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры
  • Договор подряда на выполнение кадастровых работ
    • Договор подряда (отделочные работы)
  • Договор на ремонт (отделку) квартиры
  • Договор субподряда на выполнение ремонтных работ образец 2018
  • Договор подряда с физическим лицом — скачать образец
  • Образцы договоров подряда на 2018 год с физическим лицом
  • Договор строительного подряда на ремонт помещения

Договор подряда с физическим лицом – изменения 2018 года Этот документ является гражданско-правовой бумагой, регулирующей трудовые взаимоотношения между индивидуальным предпринимателем или юридическим предприятием с физическим лицом на исполнение определенного рода услуг либо каких-либо работ.

Договор подряда на ремонтные работы (ремонтно-строительные работы)

Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Генподрядчику: — за окончание обусловленных договором работ позже установленного срока по вине Субподрядчика — штраф в размере % от договорной цены этих работ за каждый день просрочки.

При задержке сдачи результата работ свыше дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере % договорной цены за каждый день просрочки; — за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества — штраф в размере рублей за каждый день просрочки; — за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Субподрядчика — односторонним актом — штраф в размере рублей за каждый день просрочки. 8.3.

Договор подряда: формы и образцы примеров составления

  • Образцы всех бухгалтерских договоров с физическим лицом
  • Как составить договор гражданско-правового характера
  • Налоги по договору подряда в 2018 году
  • Как заполнить договор на оказание услуг

:  Договор о передаче товара под реализацию образец 2019 год

Когда у организации возникает необходимость привлечь кого-то для выполнения разовых работ, можно не принимать нового сотрудника в штат, а заключить с физлицом гражданско-правовой договор.

В случае внесения изменений в переданную Субподрядчику рабочую документацию Генподрядчик обязан не позднее чем за дней до начала производства работ по измененной документации передать Субподрядчику уточненную документацию в экземплярах, а также уточнить по согласованию с Субподрядчиком договорную цену. 4.2.6.

Передать разрешение на производство специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций, за дней до начала работ. 4.2.7. Предоставить Субподрядчику временные здания и сооружения, в т.ч. дороги, необходимые для производства работ. 4.2.8.

Передать Субподрядчику документацию, необходимую для монтажа оборудования в составе и количестве, предусмотренных государственными стандартами, не позднее чем за месяца до начала монтажа оборудования. 4.2.9. Обеспечить проведение предмонтажной ревизии оборудования. 4.2.10.

  • об условиях страхования рисков;
  • о порядке контроля за качеством исполнения;
  • о порядке разработки и предоставления проектной и технической документации;
  • о порядке сдачи-приема результатов;
  • о гарантийных обязательствах обеих сторон сделки;
  • об условиях устранения неполадок;
  • об ответственности сторон за нарушение условий соглашения;
  • и другую информацию, в зависимости от обстоятельств конкретной сделки.

Структура и содержание типового образца договора на ремонтные работы Образец договора подряда на выполнение ремонтных работ содержит следующие сведения:

  • Дата и место заключения соглашения.
  • Наименование сторон.
  • Договор на ремонтные работы должен отражать предмет соглашения — готовый результат.

Перечню отделочных и монтажных работ, являющемуся приложением N 1 и Перечню по слаботочным системам, являющемуся приложением N 2 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

Договор подряда на выполнение кадастровых работ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующей на основании , с одной стороны, и гр.

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Договор подряда (отделочные работы) Вы выполняете за определенную плату какие-либо отделочные работы, или Вы намерены заказать и оплатить какие-либо отделочные работы (например, декорирование, лакокрасочные работы, облицовка и покрытие пола и стен другими материалами, такими как паркет, ковровые покрытия, обои, плитка, шлифовка полов, акустические работы и т.п.) .

Статья написана по материалам сайтов: 24-advokat.ru.

«

Источник: //lawbiznes.ru/dogovora/dogovor-subpodrjada-na-remontnye-raboty-obrazec-2019-god.html

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Договор субподряда на выполнение ремонтно строительных работ 2019

Формы договоров подряда различны. В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий.

КонсультантПлюс БЕСПЛАТНО на 3 дня

Получить доступ

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.

Существенные условия договора строительного подряда

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ, подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения:

  • предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ);
  • положение о содержании работ (ст. 702, 703 ГК РФ);
  • положение о начальном и конечном сроке выполнения (ст. 708 ГК РФ).

В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации (п. 2 ст. 743 ГК РФ); условие о том, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (п. 2 ст. 743 ГК РФ), стоимость.

Предмет

Предмет должен быть сформулирован максимально четко и определенно. Это, прежде всего, наименование работ (описание их объема, содержания, процесса), а также их результат (объект и его инженерно-технические параметры).

Срок выполнения работ

Срок выполнения может быть определен как календарная дата (например, 31.12.2017); количество календарных (рабочих) дней с момента начала; начальная и конечная дата.

Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени (ст. 190 ГК РФ). Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными.

Сроки имеют особое значение и для верного отражения финансовых результатов и активов, раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведение бухгалтерского учета должно вестись корректно, с точки зрения ПБУ 2 2008: учет договоров строительного подряда.

Цена работ и порядок оплаты

Цена может быть твердой или приблизительной. Как правило, расчет стоимости указывается в смете.

Стороны могут предусмотреть:

  • полную предоплату (100 % аванс);
  • оплату после окончания (без аванса);
  • оплату по этапам выполнения (частичное авансирование);
  • с давальческим сырьем либо работы выполняются материалами подрядчика.

Срок оплаты может быть привязан к моменту, когда другая сторона исполнит свои обязанности или когда наступят иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

В текст контракта также может быть включено условие о гарантийном удержании, которое представляет собой условие об удержании заказчиком части вознаграждения подрядчика (как правило, 5-10 процентов).

Сумма гарантийного удержания возвращается подрядчику через определенное время в случае, если работы выполнены без недостатков.

Другие условия строительного контракта

Помимо рассмотренных ранее, в текст типового контракта стороны включают раздел о правах и обязанностях сторон, среди которых необходимо выделить следующие:

  1. Условия о привлечении субподрядчиков.
  2. Страхование объекта строительства (какие риски страхуются и за чей счет).
  3. Обеспечение материалами и сырьем (каким образом оформляется давальческое сырье, кто несет обязанности по вывозу отходов).
  4. Порядок сдачи-приемки работ (форма акта сдачи-приемки, сроки приемки, наличие предварительных испытаний).
  5. Качество, гарантийный срок и порядок устранения недостатков.
  6. Право заказчика проводить контроль и надзор.
  7. Способы обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия, неустойка).
  8. Состав и содержание технической документации.

Приложения

Для того чтобы не перегружать текст контракта инженерно-технической информацией и расчетами, эти данные выносятся в виде отдельных приложений. Строительные контракты, как правило, содержат следующие приложения:

  • смета;
  • правила и требования по охране труда и пожарной безопасности на объекте;
  • чертежи;
  • график работ (этапы);
  • инженерно-технические детали, параметры, обоснования.

Таким образом, образец договора строительного подряда во многом будет зависеть от того, в интересах кого он заключается, особенностей сторон (физическое или юридическое лицо, государственные учреждения, иностранные контрагенты), а также достигнутых договоренностей по каждому из существенных для сторон условий.

Образец договора строительного подряда между юридическими лицами

Источник: //ppt.ru/forms/dogovor/stroitelnogo-podryada

Договор субподряда строительно ремонтных работ

Договор субподряда на выполнение ремонтно строительных работ 2019

На договор субподряда переходят общие положения о договоре строительного подряда, которые установлены Гражданским кодексом РФ; субподрядчик и заказчик не имеет права предъявлять друг другу требования, которые связаны с нарушением договоров, которые заключены каждым из них с генеральным подрядчиком, когда другое не предусматривается договором.

Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ

и график выполнения работ отражаются в Календарном графике выполнения работ (Приложением №2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.1.4. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ.

Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п.4.1 настоящего договора.2.2. Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1).2.3.

Образец договора субподряда на выполнение строительных работ

Например, обязательство по качественному предоставлению услуги, своевременному исполнению условий, исправлению выявленных недостатков перед сдачей объекта при условии согласования между сторонами. Права фактического исполнителя.

Здесь необходимо отразить, что он имеет право на взыскание задолженности по оплате, если генподрядчик нарушил данное обязательство, а также то, чьи материалы будут использоваться.

Обязанности генподрядчика: данная графа должна содержать обязательство по предоставлению информации о возводимом объекте, своевременной оплате и сроках проверки работ.

Права генподрядчика: он может проверять ход строительства, качество предоставляемой исполнителем услуги. Стоит отметить, что генподрядчик имеет право заключать соглашение субподряда только после предварительного согласования с заказчиком, в противном случае сделка будет считаться незаконной.

Договор подряда на выполнение строительных работ — образец

37 ГК.

По трудовому договору работник осуществляет трудовую функцию, выполняя работу по своей специальности, подчиняясь трудовому распорядку, работодатель платит работнику заработную плату, обеспечивает условия труда. Обязанностью подрядчика по договору является произведение оговоренных договором строительных работ.

Договор подряда на выполнение строительных работ, субподряд

Разновидностью договор подряда на выполнение работ, является договор бытового подряда.

По договору бытового подряда, заказчиком работ является физическое лицо, а предметом – бытовые нужды гражданина, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Еще одна разновидность договора подряда на выполнение работ — , в рамках которого исполнителем работы является физическое лицо.

договора субподряда Договор подряда на выполнение работ может предусматривать установление гарантийного срока эксплуатации на возведенный объект, произведенные работы. В рамках гарантийного срока, подрядчик обязуется за свой счет и своими силами устранять недостатки своей работы, если не докажет, что они связаны с нормальным износом объекта или неправильной его эксплуатацией.

Договор подряда на строительно-отделочные работы

Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и представлять соответствующую информацию Заказчику.1.3.

Источник: //domprava76.ru/dogovor-subpodrjada-stroitelno-remontnyh-rabot-81741/

Договор субподряда на выполнение ремонтно строительных работ 2019

Договор субподряда на выполнение ремонтно строительных работ 2019

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в -дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 11.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: Дата начала работ: » » г. Дата окончания работ: » » г. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1.

Важно

Обязательства Субподрядчика. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательство: 4.1.1.

Обеспечить: — готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором, а также создание условий для производства последующих работ; — качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; — в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства.

4.1.2.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 11.1.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.2. При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик.

Скачать образец договора субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ: Скачать Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ, составленный профессиональным юристом.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

Скачать образец договора субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ ДОГОВОР СУБПОДРЯДА на выполнение отдельных видов и комплексов работ г.
«» 2016 г.

Внимание

Такая форма взаимоотношений между наемным работником и нанимателем на сегодня является наиболее востребованной и наименее затратной. Договор подряда, по сути, означает, что некий человек подрядился выполнить определенный набор услуг или какую-либо работу в оговоренный срок за обозначенную сумму.

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры за 2015 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ.

  • Особые условия к настоящему договору субподряда: .
  • Настоящий договор субподряда составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.
  • ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ГенподрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: СубподрядчикЮр.

Договор субподряда образец скачать 2019 бесплатно типовой бланк

Договор субподряда на выполнение ремонтно строительных работ 2019
ДОГОВОР субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ г.____________________ “___”_______20__г. __________________________________________ (наименование организации),именуем______ в дальнейшем Генподрядчик, в лице ________________________(должность, ф.и.о.

), действующего на основании _________________________(устава, положения), с одной стороны, и ________________________________(наименование предприятия), именуем______ в дальнейшем Субподрядчик, влице _______________________ (должность, ф.и.о.), действующего наосновании ____________________ (устава, положения), с другой стороны,заключили между собой нижеследующий договор. 1.

Субподрядчик принимает на себя выполнение работ ________________________________________________________________________________________(наименование видов монтажных и специальных строительных работ) на новомстроительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении_____________________________________________ (наименование предприятия,здания, сооружения или его очереди) согласно проекту, утвержденному_________________________ (кем утвержден проект, дата утверждения). 2. Субподрядчик обязуется: выполнить предусмотренные договором работы в соответствии сутвержденной проектно-сметной документацией, титульным списком играфиком производства монтажных и специальных строительных работ,обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы впорядке, установленном строительными нормами и правилами; обеспечить совместно с Генподрядчиком и Заказчиком ввод в действиепроизводственных мощностей и объектов:________________________________________________________________________Наименование мощности (объектов) Количество Срок вводаед.измерения (год, месяц)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленномпорядке утвержденную проектно-сметную документацию, оборудование,материалы и изделия, передача которых возложена на Генподрядчика,обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельныхвидов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящемудоговору работы. 4. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договоруна основании договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов икомплексов работ, составляет ___________________________________________тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ на сумму __________тыс. руб. В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимостьотдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства,стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договорусубподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанныхвидов и комплексов работ. 5. Особые условия к настоящему договору субподряда: _______________________________________________________________________________________ 6. Приложения к договору. 7. Настоящий договор субподряда составлен в двух экземплярах: поодному для каждой из сторон. 8. Юридические адреса сторон:Генподрядчик:____________________________________________________________(полное наименование, почтовый и телеграфный индекс, адрес)Расчетный счет N________________ в _____________________________________Субподрядчик:___________________________________________________________(полное наименование, почтовый и телеграфный индекс, адрес)Расчетный счет N________________ в _____________________________________ Подписи: Генподрядчик Субподрядчик_______________________ ______________________ М.П. М.П.

строительного субподряда (общая форма)

г. _______________ “__”___________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, лицензии N _____ от «__»___________ ____ г.

, выданной ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________ и лицензии N _____ от «__»___________ ____ г.

, выданной ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя выполнение работ _________________________ на _________________________, находящемся по адресу: _________________________, согласно проектно-сметной документации, утвержденной заказчиком строительства (Приложение N 1).

1.2. Работы выполняются из материалов Генподрядчика, за исключением тех материалов, которые по условиям настоящего Договора предоставил Субподрядчик.

Вариант: Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать _________________________.

1.4. Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет Генподрядчик.

1.5. Генподрядчик на срок действия Договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и оборудование для выполнения работ:

— ____________________ в количестве __________, цена _______________;

— ____________________ в количестве __________, цена _______________.

1.6. Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия должны быть предоставлены Субподрядчику для выполнения работ по акту в течение _______________ с момента подписания настоящего Договора.

1.7. В случае недоброкачественности предоставленного материала Генподрядчик обязан произвести замену материала в срок _______________ с момента уведомления его Подрядчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение N 2) и составляет _____ (__________) рублей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Дата начала работ: «__»___________ ____ г.

Дата окончания работ: «__»___________ ____ г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязательства Субподрядчика.

Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Обеспечить:

— готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором, а также создание условий для производства последующих работ;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

— в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства.

4.1.2. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.1.3. Вывезти в _____-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

4.1.4. При полном завершении работ в _____-дневный срок известить об этом Генподрядчика.

4.1.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принять участие в комплексном его опробовании.

4.1.6. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

— возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Устранять по требованию Генподрядчика и за его счет недостатки, за которые Субподрядчик не несет ответственности.

4.1.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Генподрядчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.9. Исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.10. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ по настоящему Договору только с письменного согласия Генподрядчика.

Источник: //yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-subpodryada-obrazets-skachat-2019-besplatno-tipovoy-blank-primer-forma.html

Юрист Тредиковский
Добавить комментарий